【实用】施工合同模板集合8篇
在人民愈发重视法律的社会中，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的施工合同8篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
施工合同 篇1甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1 工程地点：XX。
2 工程内容：总建筑面积 平方米。
3 承包范围;装饰装修人工费用;
4 开工日期：20xx年 月 日;竣工日期：20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
第二条;合同价款
1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。
第三条;甲方责任
1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准
，扣除工程总价的_________%。
3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责。
5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
发包方电话 承包方电话
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇2甲方：
乙方：
为明确甲、乙双方权利、责任关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，并结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
< ……此处隐藏8379个字……好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款___%的违约金。
5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付合同总款___%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。
7、在保修期间（保修期为___年），如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知___小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用（费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准）甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。
9、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。
十九、廉洁条款
1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。
二十、其他事项：
1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。
甲方（盖章）：____________甲方负责人签字：____________
乙方（盖章）：____________乙方负责人签字：____________
签约日期：_________年___月___日,签约日期：_________年___月___日
施工合同 篇8移动室内信号分布系统合作协议
甲方：
乙方：中国移动通信集团陕西有限公司府谷县公司
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国电信条例》的有关规定，为明确甲方与乙方的权利和义务关系，双方经友好协商，达成一致意见，签订本协议。
第一条：合作项目
为改善甲方所在地内的中国移动GSM/TD/WLAN手机信号覆盖效果，由甲方提供场地，乙方提供并安装GSM室内信号分布系统以及相关设备。
第二条：合作期限
合作期共计年，从合同签订之日算起。
第三条：甲方义务和责任
1、甲方负责为乙方免费提供安装设备的房间或者设备挂墙安装的位置及室内外天线和馈线悬挂安装的位置，并提供施工必须的基建图纸。
2、甲方负责为乙方所有用电设备提供可靠市电，规格为220伏、20安、50赫兹的交流电，并为乙方提供设备工作地线的接入点和预埋位置。
3、在施工期间，甲方安排1～2人负责配合乙方施工人员进行设备的安装和室内馈线的布放工作，以及乙方通信光缆的接入。
4、系统投入使用后，甲方应为乙方进行系统的日常维护和紧急检修以及扩容改造等方面提供便利条件，并予以积极支持和配合。
5、投入使用后，甲方协助乙方保管安装在甲方处的乙方设施（包括主机及传输等所有设备），如避免设备遭到人为的破坏、被盗及防水、防尘等。
6、甲方如需内部装修或规划，应及时通知乙方，乙方应给予配合或线路调整，以避免对乙方的通信设备及线路造成损坏。
第四条：乙方义务和责任
1、乙方负责为甲方提供室内分布系统设备及相关传输设备、传输光缆、附属件等全套设备，产权归乙方所有。
2、乙方负责系统设计和设备的安装、维护等。乙方根据网络覆盖情况的变化，有权更改或拆除所装设备。乙方如单方面提出拆除全部设备，需和甲方协商确定拆除工期等事宜（至少留给甲方一个月的准备期）。
3、乙方在施工和维护过程中，应服从甲方的安排，避免影响甲方的正常业务。
4、乙方在施工和维护过程中，应当爱护甲方设施，损坏要负责维修或赔偿。
5、乙方在工程施工前须征得甲方的同意后方可施工，尽量避免损坏甲方的室内装修和影响美观，如影响室内装修，应及时与甲方协调。
第五条：电费结算及缴费细则
1、电费：乙方安装在甲方处设备的用电量，按电度表指示的实际耗电量计算，乙方按 元/度的标准向甲方交付电费，如遇政策性电价调整，乙方用电价格随之调整，每年结算一次，根据乙方电表数按时结算。
2、缴费：电费按照合同租赁年度进行结算，乙方于每一年度期满后的次月内向甲方予以支付该年度全额电费，但甲方应提前十五日向乙方出具等额的发票，乙方拖欠电费时间不得超过一个月，如乙方拖欠电费超过一个月，甲方有权停止供电。
3、系统投入使用后，甲方应确保设备的正常供电，除火灾等紧急情况或者市电停电等不可抗拒因素引起停电外，不得随意关闭设备电源。
第六条：争议解决
1、甲、乙双方在履行本协议时如发生争议，应首先在《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国电信条例》的基础上友好协商解决争议，无法协商一致时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提请诉讼。
2、若有恶意延缓、妨碍、阻挠本协议执行的行为发生，受损的一方可做损失评估，要求相应的赔偿。
第七条：双方工作联系人员及电话
甲方：电话：
乙方：电话：
第八条：本协议一式肆份，甲方一份，乙方叁份，按照较晚一方签署之日起生效。
甲方：
地址：
甲方代表：
甲方盖章：
年月日 乙方：中国移动通信集团陕西有限公司府谷县分公司 地址：乙方代表： 乙方盖章： 年月日
