当前位置:首页 > 合同模板 > 施工合同

幕墙玻璃施工合同

时间:2023-01-15 12:05:12 收藏本文
幕墙玻璃施工合同

幕墙玻璃施工合同

随着法律知识的普及,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编帮大家整理的幕墙玻璃施工合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

幕墙玻璃施工合同1

发 包 方:(以下简称甲方)

承 包 方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条 工程项目

一、工程名称:日中天科研孵化基地总部大厦

二、工程地点:石家庄市天山南大街585号

三、承包方式:清包工

四、承包单价:

1、玻璃幕墙铝单板 面积约:20888 m2 单价: 95元/ m2

2、开启扇、内外框、玻璃副框加工合片,由甲方负责。

3、现场签工人工时:280元/天。

合价约: ¥1984360元 ,大写:壹佰玖拾捌万肆仟叁佰陆拾元整以上单价为工程直接费,不包括总包管理费、配合费(水、电、脚手架、吊篮、现场安全防护设施、垂直运输、加工场地、仓库、办公室、工人宿舍及食堂等)及税金,承包方不承担除直接费以外的任何费用。

五、本工程按设计图纸预算总工程造价暂定1984 ……此处隐藏29908个字……一天,须向甲方支付合同总造价_________%的赔偿金。

3、____________________________________________________________________

(三)遇不可抗力的损失,双方协商解决。

第十条其它约定条款:

(一)乙方必须按图施工,如施工图发生变更,甲方应以书面形式通知给乙方。

(二)在施工期间乙方必须教育好工人,搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间做好安全措施,一切施工安全及人员安全责任由乙方负责。

(三)甲方提供施工及生活用水源、电源,由乙方自行安装分表计费,施工及生活水电费由乙方支付。

(四)_________________________________________________________________

第十一条争议解决办法:

本合同发生纠纷时,双方协商解决,协商不成的,双方同意按以下第_________种方式解决:

(一)向武汉仲裁委员会申请仲裁;

(二)向甲方所在地人民法院起诉。

第十二条合同期限及生效

本合同经双方盖章签字生效,至工程竣工验收付完款后止。本合同正本_____份,双方各执_____份,均具同等法律效力。

建设单位:(盖章)__________施工单位:(盖章)__________

签约代表:__________________签约代表:__________________

签订日期:________________年_____________月______________日

《幕墙玻璃施工合同.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式