保温工程施工合同范本
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同对我们的帮助越来越大，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家收集的保温工程施工合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
合同编号：
签订地点：
签订日期：
发包人(全称)：
承包人(全称)：
按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其有关其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程外墙保温施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议。
第1条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
第2条工程承包范围及承包方式
2.1工程内容：甲方提供工程图纸范围内及甲方现场指定的外墙保温工程。
2.2承包方式：总承包管理范围的专业分包。工程承包范围：乙方承担所施工项目的人工、机械(吊篮及保温工程所用工具)材料费用及完成该工程所需的其它费用、并承担本工程的工期、质量、安全等全部责任和风险。
2.3承包内容：保温板粘贴(包括锚栓固定)，挂网抹灰、外墙涂料(包括：基层清理、线条开槽、腻子的批刷打磨、涂料的涂刷)
2.4本工程选用材料：
2.4.1品牌：乳胶漆必须是迅美牌，若有变 ……此处隐藏3610个字……
10.2本合同约定承包人违约应承担的违约责任：本工程必须达到国家质量验收标准及合同订立的标准，达不到要求，承包人无条件返工，直至达到标准为止，返工所涉及的费用由承包人承担。
10.3乙方不得以任何理由停工、怠工、取闹，否则视为违约，并向甲方支付工程预算价的5%作为违约金。
10.4乙方在工程建设中采用不正当的手段拉拢甲方人员,损害甲方利益,甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方在工程项目预算总价的1-5%为违约金,并有权终止合同,由此给甲方造成的损失均由乙方承担。
第11条争议
11.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
1)甲乙双方先协商解决。
2)当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，双方可以用“√”形式选择以下一种方式解决争议：
第一种解决方式：向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。
第二种解决方式：向合同签订地人民法院起诉。
第12条合同生效与终止：本合同双方签字盖章后生效;乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算价款支付完毕后终止。(除第9条有关保修条款)。
第13条合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，与本合同具有同等效力
第14条合同份数：一式三份，甲方二份，乙方一份。
第15条附件：
15.1工程质量保修书
发包人(甲方)：(签章)
法人或委托人：
联系电话：
签订时间：_____年_____月_____日
承包人(乙方)：(签章)
法人或委托人：
联系电话：
签订时间：_____年_____月_____日
