
有关施工合同范文集锦九篇
随着法律观念的深入人心,合同出现的次数越来越多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编帮大家整理的施工合同9篇,欢迎大家分享。
施工合同 篇1重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX
重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX公司
甲方:乙方:
甲方: 重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX
乙方: 重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX公司
重庆市XXXXXXXXXXXXXXXX就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX建设工程进行竞争性投标,重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 参加投标并中选。现根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规相关规定,经双方充分协商一致,订立本合同,以此共同恪守。
第一条 基本条款
一、项目名称 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目
二、项目地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
三、工程范围:施工图范围内全部工作内容(除安保工程、硬边沟外)。
四、工程质量要求:建设砼面层XX公里(如长度不足XX公里,建设经费按长度比例据实结算),路基宽7米以上的必须修建设7米宽路面(如有特殊地形路基宽度不够7米,由乙方进行挖填方,建设路面宽度必须达到6米以上,工程总价不变), 厚20cm,C30砼路面层(使用42. 5以上标号水泥),严格按施工图内容进行建设(除防护栏、涵洞等设施)。如超出以上范围增加建设内容由施工方和业主商定。工程质量满足设计及有关工程质量验收标准、规范的要求,质量合格。
五、工期要求:XX天,XX年_年_月_日至XX年_年_月_日。具体开工时间由甲方下达开工令后开始施工,如遇暴雨等恶劣天气不能施工,工期顺延。
六、工程总金额:XXXXXXXXXXX万
七、结算原则:工程实行包干价。
八、工程款支付方式:
本工程实行乙方全垫资建设;巴南区交委的工程进度款拨付到位后,甲方10个工作日内支付给乙方;工程竣工经公路建设主管部门验收合格且补助资金到账10个工作日内支付至结算审计价款的95%;质保金5%在质保期满2年无质
量争议后,一次性退还给承包人,不计息;乙方人工费凭劳务发票、工程材料费凭正规票据同甲方结算工程款项;为便于工程款结算,此工程款由甲方委托接龙镇财政所支付给乙方。
第二条 合同双方权利和义务
一、甲方权利和义务
(一)做好项目前期工作,即完成项目获巴南区发改委立项、通过施工图设计文件审查等,监督建设单位资金的到位、使用和建设管理情况,审查建设总进度计划。
(二)监督施工单位按国家、重庆市有关规定组成项目班子(或在项目所在地成立项目管理部),全面实施对项目建设质量的管理。
(三)按有关要求定期或不定期检查工程质量、安全及进度,抽查工程监理、施工单位的有关资料。
(四)监督工程监理单位依据有关工程建设的法律、法规和工程建设合同,实施工程监理。
二、乙方权利和义务
(一)全权负责项目施工过程中的安全。按照《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等工程建设相关规范进行工程建设,确保安全文明施工。
(二)乙方应组建与项目建设管理相适应的的项目班子(或项目部),具体实施项目建设。
(三)按施工设计组织工程建设,实施项目管理;做好工程现场原始签证记录,并对各种隐蔽工程保存影像资料以备甲方查验(如无影像资料,甲方将可不予认可隐蔽工程工程量);负责组织工程竣工验收、资料归档并移交。
(四)负责质量缺陷责任期内施工管理;投保建设工程所涉及的全部保险险种以及完成合同约定的其他事项。建设单位的法定代表人对工程质量实行终身负责制。
(五)乙方要严格完成合同约定的建设内容。涉及项目规模、功能、标准的
设计变更,必须经甲方同意,重大设计变更还应按有关规定履行审批程序。
(六)乙方不得将合同内容转包。
(七)乙方应承担中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》中建设单位的管理职责,自觉主动配合监理方的监理管理。
(八)配合并接受甲方及有关单位对项目工程造价审核以及进行结(决)算审核。
(九)负责按相关规定缴纳因实施本合同工程项目所产生的相关税费。
(十)严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及与工程建设相关的规范、标准进行工程建设,确保质量、工期。
(十一)主动配合甲方搞好施工期间的民事纠纷,不得擅自决定对占地或毁损事宜进行赔偿。
(十二)凡工程施工期间所发生的安全责任事故、意外损害等事故以及处理各种矛盾纠纷所产生的费用均由乙方承担。
第三条 履约保证
承包人按15万元人民币缴纳该项目履约保证金,工程交工验收合格后5个工作日内无息退还。
第四条 工程质量、管理及验收
一、工程质量
(一)本项目工程质量应确保达到单位工程与综合验收一次性合格。质量的评定以国家和重庆市交通委员会的质量检验评定标准为依据。
(二)对工程质量的争议,由双方共同选定有资质的工程质量检测机构检测和鉴定,所需费用及因此造成的损失,由乙方承担。
二、工程管理
(一)甲方派驻 XX为现场代表,参与建设期的协调、管理、监督。
(二)甲方代表协助乙方协调与工程相关部门的工作及各类矛盾。
(三)审查乙方开工报告及进度计划,并督促乙方按批准的建设进度计划实施。
(四)甲方代表有权组织有关机构定期或不定期检查本工程质量、进度、安全文明施工情况,对质量达不到设计文件和国家及行业现行技术标准、规范,进度不能满足已获批准的进度计划,安全文明施工存在重大隐患时,有权发出书面整改通知令,督促乙方限期整改,并报送政府相关职能管理部门。
(五)甲方代表审核乙方工程计量报表及技术变更、核定,并按相关程序报批。
(六)甲方代表负责对项目因发生技术变更、核定增减工程量及新增建设内容的核定、签证计量和涉及费用变化项目的审核工作,并按相关程序报批。
(七)甲方代表负责签收乙方或第三方向甲方递交的文件、文书、资料等。有权要求乙方更换不称职的工作人员
三、工程验收
乙方应当在工程完工后10日内提出工程验收申请,并准备好工程验收相关资料,工 ……此处隐藏4555个字……快组织专业技术人员进行安装、调试,安装、调试完成后,乙方应书面通知甲方验收,甲方收到通知____日之内对工程组织验收。
3、乙方派出进出场安装、调试的技术人员必须有国家承认的资质证书,否则不得进场施工。
第五条付款方式
一、工程所需材料进场验收合格后____日内,甲方支付给乙方总材料款的50%。
二、工程安装验收合格后两月内,甲方支付给乙方工程款的90%。
三、其余10%的工程款,作为工程质量保证金,________年内无任何工程质量问题,甲方把剩余的工程款支付给乙方。
第六条解决争议的办法
双方协商调解或根据《合同法》交仲裁机关仲裁或法院审理。材料、安装质量又甲方所在地管辖,工程款纠纷由乙方所在地管辖。
第七条合同生效合同订立时间:合同订立地点:
本合同双方约定:合同订立双反签字盖章后生效,至双方合同义务均履行完毕后终止。本合同一式六份,甲方留存四份,乙方留存两份。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代理人:法
施工合同 篇8甲方(负责人) (以下简称甲方) 乙方(承包人) (以下简称乙方) 根据《建筑法》、《经济合同法》及有关法律法规,甲乙双方在平等互利、公平合理、诚实信用的原则下,经协商,就甲方修建私人住宅的建筑工程承包事宜达成以下协议:
一、工程概况:
1、工程名称:邓付钦住房(共三层,外墙拉毛,正面砌磁砖)。
2、工程地点:荷香桥镇雷鸣路旁。
3、工程承包方式:甲方购买主材,乙方总包人工、周转材料、机具设备和辅材等。
4、工程承包范围:
乙方根据甲方提供的施工图(草图),按照政府和甲方要求进行房屋土建及附属配套工程施工(含水塔、下水道、厕所便器、地漏安装等)。乙方须提供必要的技术支持。
特别要求及说明:
1楼板要求层层现浇(包括楼梯、坡屋面)○。
2按施工图及甲方现场确定位置及数量进行施工,○所需安装设备甲方现场确定。
3工程内容如有变动,○则变动后相关施工费用相应的除,具体单价以市场价为准。
5、工程质量等级:
达到施工规范规定的验收合格标准。在施工中个别部位若达不
到质量要求的,返工重做。所造成的材料、人工损失均由乙方全部负责赔偿。经整改后还达不到质量要求的,甲方有权单方面终止合同,另行发包,并按乙方已完工程人工费的50%结算清理出场。
6、合同价款:
本工程人工费按竣工房屋建筑面积以 元/平方米(大写: 元每平方米)包干计算,含安全施工费及其它各种费用在内。此价格包括门窗补边、配合费及施工过程中的零星项目人工费在内。建筑面积按国家规定的建筑工程建筑面积计算规范计算。
7、合同工期:开工日期: 竣工日期:
二、甲方的权利和责任:
1、向乙方提供施工图纸(草图)。
2、组织建筑材料及时到场。
3、负责施工用水、电的接通。停水、停电除外。
三、乙方的权利和责任:
1、按照《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,按照图纸、政府和甲方要求保质保量完成本合同工程承包范围所指全部工程内容。
2、提前7天向甲方提供购买材料计划单。在工程施工过程中合理、节约用料,严禁浪费。乙方每天完工后清理墙角灰,做到工完场清料净,并按常规要求配比施工。在施工中若发现造成材料损失、浪费,甲方有权责令整改并罚款,在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切机械设备和工具以及安全防护设备、用具,
如:架管、架板、搅拌机、升降设备、模板、模具、斗车、振动棒、焊接机、撮箕、桶、防护网等及焊条、切割片等辅材全部由乙方自行解决。
4、做好施工现场安全防护和保卫,安全文明施工。一切施工安全事故责任由乙方负责,甲方不承担任何责任和费用。
5、乙方自行解决其员工的工资、劳保、保险、吃住生活等。
6、工程不得转包。
7、按时竣工。除特殊情况外,逾期则按300.00元/天扣除包工费。
四、付款方式和工程保修:
1、付款方式:一层完工,支付 万元。主体完工,再支付 万元。施工结束后,除质保金外予以结清。以上付款均在工程验收合格的情况下支付。施工期间概不借支。
2、工程保修:工程质保终身,保修期一年。工程质量保修金 3000 元(大写:人民币叁仟元整)。质保期内房屋若出现质量问题,乙方在接到通知后三天内进行返工或维修。若在规定时间内乙方未到场维修,甲方有权另请施工队维修整改,所发生费用在质保金中扣除,不足部分由乙方另行支付。
五、违约责任:凡违反以上条款均属违约,违约方必须向守约方赔偿违约金,为总人工费的5%,损失另计。
六、本合同一式三份,甲、乙双方各一份,镇城建办备份。本合同经甲、乙双方签字即生效。未尽事宜由双方协商解决。
甲、乙双方签字即生效。未尽事宜由双方协商解决。
甲方(签字): 甲方(签字): 身份证号码: 身份证号码:
年 月 日 年 月 日 担保人(签字):
年 月
施工合同 篇9(甲方)发包方:
(乙方)总承包方:
(丙方)指定分包方:
月(以下简称总承包合同);丙方为一标段工程钢结构工程施工之分包方,并就此与乙方达成共识;并愿意接受甲乙双方为履行总承包合同提出的合理要求;钢结构工程施工之分包等有关事项协商一致,订立本合同书。共同遵守执行。
一、工程概况
工程名称:钢结构工程
工程地点:
工程内容:钢结构
二、工程承包范围
标段工程钢结构工程施工之分包方,由丙方全面负责完成一标段工程钢结构工程的施工,包括图纸深化设计、制作、运输、安装及相关服务。
工程钢结构工程施工的总承包管理。
包安全、包文明施工,丙方不得分包、转包。
三、合同工期:
日起个日历天内完成本一标段工程钢结构工程施工。暂定进场安装时间为:
鉴于,甲方已将其标段(以下简称1标段工程)发包给乙方,并和乙方于20xx年日签订了《工程施工总承包合同》
鉴于,甲方依据总承包合同之通用条款、专用条款及补充协议之约定,指定鉴于,丙方同意按甲乙双方的要求完成一标段工程钢结构工程之分包施工,依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,三方就一标段工程总承包合同
合同的订立时间:年月日
合同订立地点:
合同约定:
本合同一式肆份,发包方保存贰份,承包方保存贰份。
发包方:承包方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人: