【实用】施工合同模板汇编6篇
在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编整理的施工合同6篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
施工合同 篇1甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。本着平等互利、协商一致的原则，为明确双方的权利、义务和责任，现就地暖分项施工事宜，协商达成以下协议条款，共同遵照执行。
一、工程概况及分包范围：
1、工程名称：安塞县朝阳小区（A）区限价房
2、工程地址：安塞县潡滩
3、承包范围： 楼共栋楼。单项工程的地暖管道工程及垫层部分。
4、承包方式：（1）地暖管道：包工、包料、包机械设备、包安全。
（2）垫层部分：包工、包机械、包安全。
5、承包内容：
（1）地暖管道工程包括管道井至分水器及地暖管；
（2）垫层为户内所有垫层。
（3）施工方案：乙方负责编制施工方案，经甲方批准后进行施工。
（3）地辐热采暖构造：住宅首层必须铺2 cm 厚聚苯板，其余铺反射膜。
（4）施工材料要求及材料供应，必须按照施工图要求。
按设计要求的室内地辐热工程中及混凝土回填部分的施工。要求C15混凝土回填4-6cm,地板面积超过30平米或长度超过6米每隔5-6米留10mm伸缩缝,回填层与墙、柱交接出留1mm伸缩缝。厨房、卫生间抹平压光，其余抹平压实拉毛。平整度及养护严格按照规范要求验收。
（5）包括地暖管道工程项目进场材料全部试验、检测相关收费。
二、工程承包计价方式及价格：本工程采取包工包料、包安全、包质量全包的单价方式。
1、地暖包干价为33元/㎡，包工包料（含管道井至分集水器支管部分，分集水器的安装及盘管过程其他所有工序，及两次打压费用）。包干价中含承包范围和内容，所有费用(不含税)。
2、垫层包干价为7元/㎡包工包机械（不包料），包干价中含承包范围和内容，所有费用(不含税)。垫层成型厚度4-6cm计，超厚或超薄部位均不增减费用；包干价外不再计取其他任何费用。
三、施工期限：
1、工期：按照项目总进度或甲方要求为准。
2、拟自20xx年4月20日至 20xx年5月25日止（具体开工时间以甲方通知为准）。
四、质量验收标准及等级：
质量验收标：国家颁发的现行标准规范及工程所在地对工程质量的规定及施工图要求。
质量等级：合格。
五、工程结算及付款方式：
1、地暖结算价为33元/㎡包工包料包机械。地暖施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积。其它费用不再另计。按实辅面积计算（不计算管道井至分集水器支管部分面积）。
2、垫层结算价为7元/㎡包工包机械（不包料），面积按实际施工面积结算。
3、付款方式：甲方应按乙方施工进度付款。每月25日前，乙方报送单体楼完
成工程量，经审核后，甲方按实际完成工程量的50%支付乙方工程款；单体楼完成后，经监理、甲方验收合格后，按完成工程量的70%支付乙方工程款；整体项目竣工验收合格，交清一切竣工资料后，甲方付款至总造价的95%，留5%作质量保修金。
六、材质要求：
进场管道、辅材及配件材料必须均为合格产品，满足设计要求，且经“延安市建材产品质量监督检验中心”检验合格，符合《建筑节能保温隔热工程施工质量验收规范》GB50411-20xx和设计的有关标准。
七、甲方工作：
1、向乙方提供施工图纸，进行技术交底，及时审定施工方案，并提供相关资料要求。
2、水、电、施工场地甲方负责，不提供工人住宿及其他一切。
3、为现场管理代表，监督、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜，若发现有偷工减料、违反操作程序和原材料达不到合同约定要求等质量问题，有权要求其返工直至合格为止。造成工期延误，由乙方承担违约责任。
4、现场符合乙方进场条件后，提前5天通知乙方进场。
5、组织完工验收和协调乙方与其它施工单位关系。
6、负责按合同约定支付乙方款项。
八、乙方工作：
1、按照甲方要求及国家颁布的相关，施工技术规范、规程；安全规程；精心组织管理施工。确保工程质量，达到国家验收规范和质量标准。确保工期。
2、本工程在正式施工前，乙方必须先提交甲方施工方案。
3、乙方施工期间，必须按照文明和安全生产施工有关管理规定，要有可靠的
安全防护措施；必须服从甲方的管理，向甲方提供进场人员名单。进场的所有人员必须佩戴上岗证牌。如有打架斗殴等事件的发生，甲方有权罚款5000元/次。在施工中发生一切事故及费用均由乙方负责，甲方不承担任何责任和经济损失。
4、若乙方在施工中操作不当，造成甲供材料的浪费，由乙方承担赔偿一切材料费用；若乙方质量原因造成的财产和人身伤害，由乙方承担全部经济和刑事责任，并负责赔偿一切损失。
5、接受建设方委托的监理公司的监督、检查和评定工作。
6、现场管理代表，监督、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜。
7、向甲方提供企业执照、产品检验报告、合格证、产品进场复检验报告等全套工程资料。
8、该合同成果未交付甲方验收合格前，由乙方负责保管，若发生损坏，乙方自费按期修复。
9、由乙方原因造成其它方建筑成果损坏，由乙方负责赔偿并承担相关责任。
10、乙方必须足额及时发放给施工人员工资，如乙方管理不善或不能及时向施工人员发放工资，导致工人去政府等有关部门，甲方将视为乙方违约，并按每人每次5000元作为违约金从乙方工程款中扣除，不足部分通过法律付诸解决。
九、工程验收及质量保修：
1、工程验收：乙方所承包范围内的工程全部完成后同单位工程竣工验收一并进行。
2、工程验收以本合同约定的工程质量标准和承包内容作为依据，工程验收达不到合同约定的标准和内容，由乙方承担相应的条款责任。
3、工程验收包括产品及工程进程中的一切资料。
4、保修范围：乙方所承包范围内的全部工程。若乙方质量原因造成的财产损
失和人身伤害，由乙方承担全部责任，并负责赔偿一切损失。
5、保修 ……此处隐藏6406个字……因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________%支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付违约金。
3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。
八、纠纷处理方式：
1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向
——市仲裁委员会申请仲裁；
——人民法院提起诉讼。
（将不选定的解决方式划出）
九、合同的变更和解除：
1、合同经双方签字（在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证）生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款__________%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。
十、其它约定：
1、
2、
3、
4、
5、
十一、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同附件为本合同的组成部分。
甲方（签章）：乙方（签章）：
委托代理人：委托代理人：
法定代表人：
住址：地址：
电话：电话：
邮编：邮编：
签订日期：年月日签订地点：
施工合同 篇5甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经双方共同协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将家庭别墅一栋承包给乙方实施，双方达成协议如下：
一、 工程建设内容：
按甲方提供的设计图纸施工。
二、 承包方式：
做工、机费包干。(包含水电安装)
三、 计价方式：
按房屋实际面积计算430元/㎡。
四、 付款方式：
乙方每完成一层主体工程甲方支付进度款20000元，余款工程完工验收后付清。
五、 施工安全：
乙方在施工中应注意安全，做好各种安全设施。若发生安全事故，由乙方负责。进入施工场地必须戴安全帽，发现一次罚款100元。
六、工程完工，甲乙双方组织按现行国家验收标准验收，如有不达标部分，返工所造成的直接损失和间接损失由乙方全部承担。
七、本工程未尽事宜，双方在实施过程中另行协商解决。协商不成，可向仲裁机构或人民法院申诉。
八、本合同一式贰份，双方签字盖章生效，甲乙双方须共同遵守。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工合同 篇6总包方：中国建筑一局(集团)有限公司深圳分公司（甲方）
分包方：深圳艺丰地产建筑发展有限公司（乙方）
根据双方签订的赛格三星扩建工程分包合同原则，SSG主厂房工程的所有工程用钢筋、商品砼材料由甲方提供，乙方须向甲方办理限额领料手续并负责材料在施工现场的妥善保管、节约使用，经甲乙双方协商一致，订立本甲供材协议条款如下：
一、钢材供应
1、甲方供应钢材到工程施工现场仓储地，甲乙双方进行车板交货，货量以车载重量磅单为准；由乙方负责材料到场后不分昼夜的随到随卸，并负责钢材入库堆放整齐，统一挂牌标识，妥善保管，严防丢失，其人力资费等均由乙方自行承担。
2、 甲方供应钢材，乙方用于工程可计取制作、安装损耗量，其损耗率按施工图配筋总量为基数的2.5%计，钢材制安损耗量乙方一次性包死，超领超用则由乙方承担增加的费用，甲方将按当时市场采购价扣乙方工程款；
3、 钢筋用量计算按深圳市建筑工程定额的有关规定及工程施工规范、规程执行，钢筋接头按冷压或螺纹接头（若采用其它方案则另定）；
4、 钢筋验收由甲方物资主管和乙方材料员共同验收按钢筋供应合同和有关规范对钢筋做外观、数量和质量证明验收，每批钢筋全部进场后乙方材料员、项目负责人在“钢筋进场确认单”上签字确认，若钢材需抽检则甲乙双方共同现场取样送检，按规定抽检的一次检验费用甲方承担，若发生异议需复检，复检出不合格结果，则由甲方承担复检费，复检合格则由持异议方承担复检费。
二、商品砼供应
1、 供商品砼的数量按深圳市20xx年定额规则，按图纸所示意尺寸计算，扣减钢筋和砼中埋设物的体积，其砼施工损耗率按总量的1.5%计（含试块及现场检验测试耗用量），砼损耗量乙方一次性包死。由于乙方原因造成砼用量超出本协议约定计算原则计算总量时，其超用量的材料费用，甲方将按当时市场采购价扣乙方工程款。
2、 商品砼供应到现场，乙方按车计量，以商品砼车单验收单签认为准。由乙方指定的验收人在商砼送货单上验收签字，同时填写“砼罐车到场记录表”；
3、 乙方技术员应对每车商砼均应做塌落度测试，填写测试记录每批商砼浇筑完毕后，乙方将商砼送货单和“砼罐车到场记录表”于当日或次日转甲方物资主管，办理领料手续。每月28日前乙方与甲方确认上月26日至本月25日商砼进场验收的方量，每月30日前核对确认上月26日至本月25日进场验收的砼方量。
三、乙方施工质量如不符合设计或规范要求，需要返工的，其返工的材料费用均由乙方自身承担，由于甲方提供的材料质量问题造成损失由甲方承担。
四、在保证工程质量、工期前提下，乙方应尽可能节约资源；甲供材料若有节约则甲乙双方按5：5分享；
五、甲供材用量计划由乙方根据总工程进度需要求向甲方提交供材计划书，供材计划书须在前10天提出，若因乙方原因供材计划延迟提交而造成供货不及时或工期延误，则由乙方承担工期损失责任；若因甲方原因造成供材不及时则由甲方承担工期损失。
以上协议条款，甲乙双方遵照执行；
总包方：（盖章） 分包方：（盖章）
法定代表或委托代理人： 法定代表或委托代理人：
签约日期： 年 月 日
