【精选】订购合同3篇
在不断进步的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编精心整理的订购合同3篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
订购合同 篇1
签订购房合同并不是一件简单的事，要讲究一些技巧，否则可能留下各方各面的风险，为以后解决纠纷带来了困难。在签订此类合同时，一般会有以下流程及内容，应当注意逐条认真研究审查：
1、仔细审查开发商的销售（预售）许可证，看其内容是否有所购房屋的栋号，预防开发商资质不全买到烂尾楼。
2、查看所签合同是否由房屋管理部门统—制定、印制的。以防欺诈受骗。
3、针对付款方式、核算方式与开发商达成协议，并把双方允诺的内容写人正式合同。要注意公平合理，慎防开发商设置过重义务，日后无法履行。
4、所购房屋的确切地理位置、所购房屋的土地使用权限及土地宗地号等。避免货不对板。
5、商品房的建筑面积、使用面积（其中建筑面积、分摊面积应分别标出），房屋的层高等。避免房屋面积缩水等。
6、商品房的产权性质，产权登记约定的期限和有关方的责任。要注意写明办理产权证时间，免得买到无证房。
7、关于商品房屋装修、设备标准、房屋质量的承诺和责任。此类约定应当尽量明确、详尽，免得给对方有机可乘。
8、房屋的用途或使用性质。
9、房屋交付使用的时间。要明确一个合理的时间。
10、违约责任：
①面积差异。应对实际面积与合同标明的面积的误差作出详细的'规定，以免交付使用时，对于误差面积的核算方式与开发商产生纠纷。千万不可仅以“多退少补、按实际面积为准”一笔代之。
②付款延期。付款延期的违约责任，应与开发商延期交付房屋的违约责任对等，由双方协商决定。
③延期交房。开发商往往规定由于不可抗力造成的延期，不承担相应的违约责任，但是却没有规定所谓不可抗力包括哪些内容，这些内容必须在合同中详细列出，以免双方就是否由于不可抗力造成延期交房发生纠纷。
订购合同 篇2
甲方(全称)：
乙方(全称)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方友好协商，就服装订购事宜达成一致，签订本合同。
第一条 服装订购内容
甲方委托乙方制作服装系列产品，具体规格型号、数量、单价及价格详见附后清单。
注：总价中包含发票及发货费用
第二条 质量标准
1、服装面料质地及颜色需甲方认可，乙方应向甲方提供质量合格的产品，产品质量以乙方向甲方提供的样衣料样为标准。
2、全棉或含棉量高的面料经高温免烫或水洗处理等清洗方式的不同可能会出现轻微褪色或改变属正常现象。
第三条 验收标准及期限
甲方自收货 7 日内按样衣标准进行验收，如有质量问题，应在此间提出，逾期由甲方自行承担。
第四条 付款及交货时间
1、合同签订后，甲方在接到乙方付款申请后3日内支付总额的50%，即 元作为定金。
2、乙方应在甲方支付定金后的年月 30日交货，交货地点为甲方所在的办公地点。交货时由甲方确认，并在乙方的送货单上签字。
3、合同总金额以服装实际制作数量为准。
4、甲方自收货日内，以转帐的方式一次性付清余款。
第五条 服务承诺
1、产品交付使用25日内，如因乙方原因出现的产品质量问题，乙方负责调换、修改，费用由乙方负担。
2、本次批量生产之后，如若甲方因员工调整，提出增补制作要求，在布料规格质量及价格与本次产品相同的基础上，乙方依样衣标准制作，经双方协商可另签订合同。
第六条 违约责任
1、乙方加工生产以甲方确认的样衣为准，中途如因甲方原因提出更换布料及款式、颜色等，由此产生的责任及费用由甲方承担并相应延长交货日期。
2、甲方未按约定支付预付款，乙方可以不予制作并相应延长交货期限，直至甲方交付预付款后，按合同相应要求开始制作。若乙方按合同要求完全履行交付义务，甲方未按合同约定及时付款，每逾期一天，甲方应向乙方支付应付未付款金额3‰的.违约金。
3、中途如因乙方原因提出的需要更换布料及款式、色彩等需征得甲方同意，否则由此产生的责任及费用由乙方承担，如需延长交货日期，由双方另行协商。
4、因甲方原因致使乙方不能按约定时间完成量体工作，如需延长交货日期，由双方协商进行顺延。
5、乙方应按时在指定地点交付商品，如未能按时交付商品，每逾期一天，应向甲方支付合同总价3‰的违约金。因乙方逾期交货所产生的违约金，甲方有权直接从应付未付货款中扣除。
6、由于不可抗力灾害和确非一方本身原因而不能履行合同时，可免除违约责任。
第七条 争议解决
1、合同未尽事宜，经甲乙双方协商，可签订书面补充协议，补充协议自双方签字盖章后生效。
2、合同签订后，甲乙双方因本合同发生争议，由双方协商解决。如协商不成，任何一方均可向西安仲裁委员会申请仲裁。
第八条 其他
1、本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方签字盖章后即日生效，具有同等法律效力。交易完毕(含付清货款)本合同自行作废。
2、本合同所有附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
订购合同 篇3
甲方(需方)：
乙方(供方)：
双方经友好协商达成如下协议：
一、甲方订购乙方产品名称(校服)、数量、价格等如下：
二、服装质量要求及供方对质量负责条件
1、款式及面料按甲方认可的乙方所提供样品为准，标准要求校服中的甲醛、PH值、可分解致癌芳香胺染料等含量应达到GB 18401-20xx《国家纺织产品基本安全技术规范》B类要求。面料为南韩丝，纱支：50D 克重：300g 成份：10%氨纶，色牢度达到3级以上。
2、有该批服装质量检测合格证明。非因甲方的原因而出现质量问题，由乙方负责更换。
3、特殊要求：应在领口下端及裤腰处对衣服进行编号注示，以免在学生穿着中出现混拿现象。
三、送货方式：
乙方交货时甲方应派专人当场予以验收，同时配合乙方做好登记、领货、签字等工作。
1、保质期三年，二年内出现因做工质量问题由厂家维修(人为正常磨损不在包修范围)。
2、如果由于面料和铺料质量不合格造成的问题，由乙方负全部责任。
3、在7个工作日内对于有质量问题的又没穿过的服装给予无条件退换。
四、售后服务：
达到校方满意为止。
五、付款方式：
双方签约后甲方应付乙方预付款为总金额的30%，在甲方收到乙方所交的全部货物再付总金额的65%，余下5%，待三个月后再与付清。
六、提出异议的.时间和方法：
1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不合规定，应当自收到货物15日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权向乙方提出解决方式。
2、甲方因保管不善等造成货物损坏的，乙方不负责任。
3、乙方在接到甲方书面异议后，应在3日内负责处理并通知甲方处理情况及结果，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
七、违约责任及合同纠纷的解决：
(1)合同执行中如有一方违约，按《合同法》追究其违约责任。
(2)合同执行中如发生纠纷，原则上由双方协商解决，协商无效可诉讼到合同签定地人民法院解决。
八、其他条款：
(1)合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字、盖章，合同自字之日起生效。
(2)其它未尽事项双方协商解决。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人： 法定代表人：
或 或
委托代表人： 委托代表人：
日期 ： 日期：
