【实用】工程合同模板集锦8篇
随着人们法律意识的建立，我们用到合同的地方越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编收集整理的工程合同8篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
工程合同 篇1第 1 题
某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。
A.法定代理
B.表见代理
C.指定代理
D.委托代理
正确答案：D,
第 2 题
当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。
A.签订之日
B.登记之日
C.担保之日
D.清偿之日
正确答案：B,
第 3 题
质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。
A.转移占有
B.约定保证期间
C.债权人优先受偿
D.转让办理登记
正确答案：A,
第 4 题
中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。
A.业主提交履约担保
B.投标有效期
C.撤销投标书
D.保证书退还
正确答案：B,
第 5 题
下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。
A.法定代理
B.表见代理
C.委托代理
D.指定代理
正确答案：A,
第 6 题
合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。
A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算
B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达
C.要约以信件或者电报作出的'，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外
正确答案：A,
第 7 题
甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。
A. 4月1日
B. 5月1日
C. 5月20日
D. 6月30日
正确答案：A,
第 8 题
某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的 空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则( )。
A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿
B.合同有效，但货款应由采购员承担 C.合同无效，A企业可能退货
D.合同有效，货款应由A企业支付
正确答案：D,
第 9 题
下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
A.质量
B.数量
C.标的
D.价款或者报酬
正确答案：C,
第 10 题
材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行 使的( )。
A.不安抗辩权
B.同时履行抗辩权
C.后履行抗辩权
D.合同中止履行的抗辩权
正确答案：C,
第 11 题
建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。
A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
B.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
C.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
D.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作 实质性修改
正确答案：B,
第 12 题
设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是( )。
A.严格性
B.完整性
C.灵活性
D.系统性
正确答案：D,
第 13 题
执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物 后的结算应按照( )执行。
A.新价格
B.市场价
C.原价格
D.双方协商的价格
正确答案：A,
第 14 题
某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定 的违约金为20万元，则供货方应支付( )万元的违约金。
A.8
B. 16
C.20
D. 28
正确答案：C,
第 15 题
依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是( )。
A.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密
B.对建设工程有关事项和工程设计提出建议
C.负责合同的协调管理工作
D.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料
正确答案：D,
第 16 题
招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用( )。
A.由招标人承担
B.由投标人承担
C.由双方平均分配
D.由双方协商解决
正确答案：B,
第 17 题
公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。
A.招标人
B.投标人
C.招标监督机构
D.监理工程师
正确答案：A,
第 18 题
在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应( )。
A.将其退还投标人进行密封
B.进入初评阶段后确定为无效投标文件
C.作为无效投标文件，不再进入评标
D.在详评阶段将其确定为无效投标文件
正确答案：C,
< ……此处隐藏4559个字……____县龙滩沟花木园艺场。法人代表：
法人代表：
经 办 人：
经 办 人
工程合同 篇7发包人(以下简称甲方)__________
承包人(以下简称乙方)__________
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行，
一、承包项目：
本工作项目地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式：
包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：
开挖、运输土方元/m3(石砂)。
四、工期要求：
按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工作项目施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的.监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式：
采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工作项目款，。 ·店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同
八、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工作项目款结清后自然失效。
单位工作项目负责人(甲方)：____________承包班组长(乙方)：______________
联系电话：联系电话：
工程合同 篇8甲方：XXXX物业管理有限公司
乙方：XXXXXX保温防水工程有限公司
鉴于甲方需对屋面做局部防水补漏施工，双方依据《中华人民共和国合同法》本着平等互利的原则，并结合本次施工的情况，经双方友好协商达成如下合同条款：
一、防水施工
1、工程名称：甲方楼面防水补漏项目。
2、合作方式：乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。
3、工程量：
C区屋面缝长243、6米、单价： 12、3元/米。243、6×12、3=3000元，宾馆处沉降缝防水处理和雨水沟防水处理1000元。
4、防水施工价格
本次防水施工为双包方式（包工包料），楼面防水补漏工程造价为3000元，四楼宾馆沉降连接缝用雨水沟防水处理造价为1000元，合计工程造价为4000元（大写：肆仟元正）。此价款为本工程固定造价，甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。
5、在合同签之日起乙方应在一周之内完成全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。
6、施工质保
本次防水补漏是根据甲方要求施工，（局部防水补漏不是全部做防水，有一定的施工难度，故双方达成以下协议）乙方要认真负责做到精心施工。待施工完成后，如出现渗漏则由甲方提供材料，乙方免费提供人工进行再次维修处理，如再次出现渗漏问题由甲乙双方友好协商解决问题。如果此次施工
完成后，经过下雨检验不出现任何渗漏，乙方承诺质保期为5年。
6、双方责任
甲方责任：应保护好做好的成品，在防水施工结束后48小时内，甲方应禁止任何人员在所做防水上面走动，堆放货物等或其它易破坏防水层的活动，如防水层遭到人为破坏，后果由甲方负责。
乙方责任：乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工，如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。
二、施工程序及施工要求
1、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝进行清理干净并能达到防水施工要求。
2、将宾馆上面沉降缝和应该处理的.部位清理干净并能达到防水施工要求。
3、用进口聚氨酯防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。
4、等聚氨酯防水材料干后再用SBS防水卷材10公分进行贴缝处理，以保证达到更好的防水渗漏效果。
5、乙方需注意施工安全，乙方在施工过程中必须保护好甲方物品、室内装饰及甲方其它财产，如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿；
6、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害（包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害）及发生任何意外事故的，均由乙方负完全责任，并负责赔偿。
三、付款方式
1、待乙方材料与人工进场施工一天之内甲方向乙方预付工程款1000元。（大写：壹仟元整）
2、甲方待施工完成后经甲乙双方验收合格后，当天向乙方支付工程款2500元（贰仟伍佰元）
3、施工完成并验收合格后，一个季度内无渗漏甲方向乙方支付质保金500元。（伍佰元）
4、本次施工所有款项全部用现金支付。
5、施工完成后乙方必须向甲方提供与本合同金额相同的正规发票，否则甲方有权拒付该工程款。
四、违约责任
1、甲方无正当理由，逾期支付工程款项的，每逾期一日向乙方支付100元违约金；
2、乙方未按约定期限完成工程施工的，每逾期一日向甲方支付100元违约金，逾期超过5日的，甲方有权单方终止本合同；
3、验收合格后，如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的，甲方有权另行委托他人处理，所发生的费用均由乙方承担。
五、附则
1、合同签订后，任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同，双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。
2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，协商达不成一致
时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。 备注：
甲方：乙方： 代表签章： 代表签章：
年月
年月日 日
