
土方工程合同15篇
现今社会公众的法律意识不断增强,合同在生活中的使用越来越广泛,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编为大家整理的土方工程合同,希望能够帮助到大家。
土方工程合同1发包方:_________________________(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等互利的基础上达成一致意见,为明确双方在履行过程中的权利、义务和责任,就乙方承揽甲方土方工程等事宜,制定本合同,以供双方共同遵守执行。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
二、承包方式及价款:______元/m3一次性包死(含一切费用)
三、工期:本合同全部工程于____年____月___日开工至____年____月_____日竣工,共_____天。在施工过程中,除遇下列情况外,工期不予顺延。
1、因天灾或其它不可抗力的原因被迫停工的;
2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的;
3、因甲方不能按期提供图纸、材料、设备以及其它约定的条件,以及设备不符合规格要求,被迫停工或不能顺利施工的。
四、工程质量和保修
1.工程质量要求:按有关规定和本合同的约定,经甲方、业主、监理工程师和有关质量监督部门检验,工程质量达到合格标准;
2.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、说明文件、国家颁发的有关工程规范、规程和标准,甲乙双方的技术交底文件和甲方的书面指令进行施工,并接受甲方、监理和业主代表的监督、检查;
3.乙方应根据甲方要求,随时提供有关技术资料,如材料,设备出厂合格证,试验报告等影印件或原件(由乙方提供的材料);
4.甲方可以随时对工程作业进度、质量进行检查,乙方施工不符合双方约定的要求或有关技术规范,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工给双方造成的损失和返工费用由乙方承担;
5.工程竣工,经验收达到本合同约定的合格标准,乙方按国家关于工程保修的`有关规定承担保修责任并承担此项费用。
五、双方责任
甲方责任
1.按本合同约定的期限支付工程款(含进度款和结算款);
2.协助乙方办理有关施工报建手续并协调与当地政府和居民的关系;
3.负责现场施工的协调指挥,派出技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查,办理签证中间工程的验收手续;
4.向乙方提供与本合同相关的图纸、资料;
5.在开工前,就本工程及相关项目向乙方进行技术交底;
6.协助乙方办理施工人员的暂住证及劳动用工手续;
7.核查乙方进场人员安全教育证,培训上岗证;
9.负责组织相关的试验检测工作,乙方需组织适宜人员配合甲方进行试验工作;
10.负责指导乙方进行相关施工资料的填报工作。
乙方责任
1.服从甲方、监理及业主现场指挥及管理;
2.服从甲方现场的质量、安全、进度、文明施工等管理机构的管理;接受甲方按制订的工程进度奖罚制度进行奖罚.对承担的工程项目的施工质量、安全、进度、文明施工负责;
3.按时组织施工,保质、保量、安全、按期完成本合同约定的全部工作内容并交付使用;
4.负责根据本合同关于施工内容的有关资料(如图纸,甲方指令等)编制组织,施工方案,并报甲方审批;
5.制定妥善的工程质量和安全保证措施;
6.对施工工人进行安全生产方面的教育,杜绝安全事故。
六、结算以及付款方式:
1、以甲、乙方共同确认的实际完成工程量结算;
2、本合同自签定生效之日起,甲方应在_______日内一次拨付给乙方备料及施工费。工程进行期间,甲方应根据工程进度拨给乙方进度款。工程未竣工验收前,可预留工程总造价的百分之________的尾数款,待工程竣工验收合格后结清,不按合同规定时间、数量、比例拨付工程款的,按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。
3、乙方必须提供经税务机关认可的建安发票,否则甲方有权拒绝付款,且工期不予顺延。
七、乙方必须服从甲方工地代表及监理工程师的监督管理,甲方必须给予乙方施工必要的协助与支持。
八、乙方要做好安全生产工作,如发生安全事故,由此产生的费用由乙方自己承担。
九、乙方必须将土方运输到甲方指定的地点,不得外运和乱弃。
十、违约处理:如乙方未在本合同约定的竣工日期完工,每延误一天罚款人民币500元整。如甲方未按照本合同的约定按时、按量支付工程款的,按照银行同期贷款支付给乙方利息。
十一、争议解决:如双方发生争议,甲乙双方应该友好协商,协商不成可以向人民法院提起诉讼。
十二、未尽事宜,双方协商一致可以订立补充条款,补充条款为本合同的补充合同,与本合同具有同等的法律效力.
十三、双方可以约定将与该工程有关的工程项目一览表等文件作为本合同的的附件,为该合同的组成部分,应共同遵守。
十四、本协议自双方签字或盖章后生效,一式_____份,双方各持___份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
土方工程合同2发包人:上海__________投资发展有限公司总经理___________________(以下简称甲方)
承包人:__________创业科技学校校长______________(以下简称乙方)
经双方友好协商,依照国家相关规定,在平等自愿和互惠互利的基础上,共同签订本合同,双方务必遵照执行。
一、承包项目
本工程包括修路,挖塘,挖游泳池,疏理河道等四个项目的土方的开挖、运弃、平整和修建。
二、承包方式
分项目进行施工与付款:
1、修路,工程计量:_________工程款:_________ 。
2、挖鱼圹,工程计量:_________工程款):_________。
3、挖游泳池,工程计量:_________工程款:_________ 。
4、河道疏挖,工程土方:_________工程款):_________
三、承包工价格 ……此处隐藏18749个字……为甲方与项目方签订时生效。
十二、本协议一式一份,由乙方保管。
甲方:_______________乙方:_______________
住址:_______________住址:_______________
______年_____月_____日_____年_____月_____日
土方工程合同15发包方: (简称甲方)
承包方: (简称乙方)
在遵守国家有关政策法令及现行施工验收规范前提下,甲乙双方友好协商,达成如下条款,双方共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围及详细部分:
承包方式及结算方式
承包方式:本工程在承包范围以包工包机械包工具,包工期,包质量,包安全,包文明施工,包运输,包洗车,包清理路面淤泥卫生,包进退场费,(不限次数)包工程验收质量达到"合格"标准,包施工中乙方工人安全保护用品,劳保福利及施工工程中工伤保险和工伤事故处理的一切费用,包物价上涨等风险的形式由乙方综合承包。乙方负责协调与解决和政府监管机关或任何第三方在工程施工过程中产生的争议和纠纷或行政处罚,车辆运输过程中发生的一切交通事故,所导致的一切经济损失由乙方负责。结算方式:工程结算按现场实际出土量结算。工程量及造价:包外运综合单价 元/立方米;综合单价的费用包括:土方运输、以甲乙双方签证确认工程量按实方计算,施工过程中的措施费、管理费、利润,挖运过程中所使用各类施工用具,运输设备及安全防护,清洁洗车工程设备费用,机械设备进退场费,挖运前办理政府职能部门要求的和车辆准运证:工人劳动保险,劳保福利、工伤保险的一切费用。
四、总价款及付款方式
(一)土方工程总价款:
1、暂定总价款为人民币(小写)人民币(大写): 元结算时以施工图纸及施工规范为依据,结合实际工程量乘以综合单价计算。
2、工程量以双方现场联测数量确认为准。
1、土石方开挖外运全部完成双方办理结算后一个月内结清。
(二)以上付款,甲方将以转账支票的方式支付。
(三)工程条款
1、工程开工时间以甲方通知时间为准。
2、具体工期完成时间为30日历天。
3、如乙方不按时完成,甲方有权通知乙方解除承包关系,并因此产生的一切后果由乙方承担。
4、本土方工程承包单价已包含一切费用,故乙方不得以运输距离远近或其他因素增加单价或其他费用。
5、若乙方工程工期明显与进度控制点不符,甲方可要求乙方赶工,乙方在收到甲方通知后即时执行。
6、3天内无明显改进,视乙方为无能力承担工程任务,甲方有权增派或改派其他施工单位,由此增加 的承包价差由乙方承担,并在工程款中扣除,或责令乙方按已完成工程量的70%结算退场。
7、如遇下述情况:
(A)开工后甲方不能按时交出场地
(B)基坑支护影响
(C)甲方、建设单位重大设计变更影响
(D)不可抗力严重影响施工队
由乙方在24小时内向甲方办理延期签证,情况属实可顺延,但不负责任何经济责任和义务。否则甲方不予认可工期顺延。
8、土方开挖回填完成的工程量需向甲方申请办理分项工程验收手续,验收流程:施工员签名确认签名后,方可办理申请进度款。申请进度款时必须提供此验收表,否则不予办理支付进度款。
9、开工前乙方必须提供车辆行驶证、司机身份证、司机驾驶证复印件到资料室备案。
五、质量条款
1、乙方承包施工的工程质量以甲方确认的施工图纸及说明、施工方案、设计变更、技术交底、现行施工与验收规范,作为检查,抽检或验收的依据和标准。
2、如因乙方施工不当造成返工、窝工,一切费用由乙方自行负责并承担由此造成工期延误产生的费用。
六、甲、乙双方责任:
(一)甲方责任:
1、进场前2天,甲方必须向乙方签发施工队伍进场通知书,乙方凭进场通知书办理退场手续及结算手续。
2、乙方进场时,甲方书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
3、对质量、进度进行检查验收、办理变更、验收登记竣工手续等,负责处理本工程与其他工程的.协调、配合管理工作。
4、甲方派出施工管理人员现场指挥、检查、管理工作,并配合乙方管理工作。
5、协助乙方进行安全教育及安全技术交底。
(二)乙方责任:
1、施工现场乙方必须有不少于3个专职管理人员以上,负责安全管理及文明施工的监控工作,及时做好安全自检与整改工作。
2、服从甲方管理人员指挥,按排工作,不得故意刁难施工管理人员,否则每次罚款500元,不得恐吓威胁甲方管理人员或殴打,如有发生,不管任何原因处以10000元罚款以作警告,并负责被伤害管理人员的全部医药费及误工费等费用。
3、如乙方委派的现场专职管理人员,不服从甲方管理人员指挥野蛮施工,甲方有权要求更换管理人员,而且三天之内乙方必须将此管理人员清离出场。
4、因乙方自身管理工作不善造成的安全事故,均由乙方承担全部责任。及相关费用。
5、因建设单位或设计变更的原因造成停工的,工期顺延,但不作任何费用补偿。
6、对于乙方雇佣的工人的伤害或赔偿,由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿,乙方应保证甲方不受任何连带法律责任和经济责任。
7、乙方自行负责工人的劳保用品;劳保福利及施工工程中工伤保险和工伤事故处理的一切费用。
8、运输车:10台20m3以上车辆,但须保证正常出土所需的车辆。保证每天外运立方米。
9、乙方需派一名现场负责人24小时驻工地,如需离开必须委派一名负责人代替,并经甲方允许方可离开,同时若发生安全事故、质量事故或其它损失的责任均由乙方负全部责任。
10、乙方必须每天派人清理洗车槽的砂井、沉砂池、洗车槽的排水沟,保持干净避免堵塞。
11、乙方每周须提供生产周报:内容需有本周完成情况,下周保证完成工程量计划,报项目负责人审批。
12、在施工过程中,乙方必须配合其它施工队伍,而且不得向甲方索取由此产生机械台班费等。
13、乙方进场施工后,必须遵守项目部的各项管理规章制度。如有违反按项目的管理条例进行处罚,情节严重的清理出场。
七、解决纠纷的方式
发生争议,由双方协调解决,协商不成时,可向合同工程所在地人民法院起诉。
八、其他
附件:《项目管理条例》
承诺书在双方签名盖章后生效,自结清余款后自行终止。
本合同一式叁份,甲方执贰份,乙执方壹份,均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
签约代表: 签约代表:
电话: 电话:
签订日期: 年 月 日签订日期: 年 月 日