装饰工程合同(15篇)
在当今不断发展的世界，能够利用到合同的场合越来越多，它可以保护民事法律关系。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的装饰工程合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
装饰工程合同1甲方：__________
乙方：__________
甲方委托乙方承担本工程的施工.安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程具体情况,双方达成如下协议：
一. 工程概况
1. 工程名称：________________
2. 工程地点：________________
3. 工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,增减计施工、安装项目。
4. 乙方按工程总造价收取6%管理费，计入工程款。
5. 双方商定本工程____个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目。即自________年____月____日起(日期以施工材料进场的
第二天计)
二. 甲方工作
1. 开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护和安放措施，若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具,陈设的损失由甲方承担。
2. 向乙方提供施工所需的水、电等设施：协助乙方办理施工申请、审批等手续，并缴纳物业管理处所需的一切费用。
3. 对工程质量，进度进行监督检查，办理变更、验收、登记手续和其它事宜。
4. 按时、按质、按量提供施工所需甲方采购的材料。
三. 乙方工作
1. 乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工、保质，保量按期完成施工任务：解决由乙方负责的各项事宜。
2. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。严格按照双方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。
3. 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护。
四. 关于工程价款及结算的约定
1. 本合同签订后，甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%(含设计定金)，乙方才进场施工。
2. 工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工进场当天甲方预付乙方
第二期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加项目金额的'50%：木工基本完成,油漆工进场当天甲方预付乙方
第三期工程款即付满
第二次预算(以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算)总工程款的95%，甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依据。
3. 施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款。
五. 关于材料供应的约定
1. 本工程按双方签认的报价单及其它约定由甲方采购的施工材料，甲方应在各项目工程施工前两天采购至现场，由甲方采购的材料。设备如不符质量及要求对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管，如乙方保管不当造成损失的，乙方负责赔偿。
2. 凡由乙方采购的材料，设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止使用.若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
六. 关于双方责任的约定
1. 因甲方原因影响工期，工期相应顺延，并承担由C、D、E、F条款原因造成乙方损失的赔偿：
A. 不能按期.按时供水电：B、不能保证每天有8小时工作时间(含加班时间)：C、不能按期提供自购的材料、设备：D、提供的材料设备不符合质量或规格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未过半，乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费：F、非乙方造成的其它不可预见的原因。
2. 乙方责任
A. 不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延，相应损失由乙方承担：B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装责任的质量问题，乙方维修：C、乙方施工过程中违反操作规程造成的人员伤害，责任由乙方负责：D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿。E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责。
七. 关于设计与施工及验收的约定
1. 乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内给甲方审图,经甲方确认签字认可后乙方方可施工。
2. 乙方必须严格按甲方签认的图纸施工.安装。
3. 在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更，增减的原因，工程部位、时间.材料等;乙方根据变更要求两天内向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理费延误工期、补偿停工和已采购材料(因变更设计而无法利用所造成的材料浪费)等费用清单。
4. 隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。
5. 工程竣工后，乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收.移交手续。如甲方在规定时间内不能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否则乙方视甲方通过验收。若另定验收日期，甲方应承认
第一通知时间为竣工日期，并承担乙方看管场地的相关费用。
八. 奖励和违约责任
1. 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方____元;甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的___%加付滞纳金。
2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元违约金。
3.工程未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收合格。
4.因一方原因,合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
九.双方签认的装饰工程报价单，施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议，作为合同附件，与合同具同等效力。
十.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
十一.本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商解决不成双方同意由当地仲裁委员会或人民法院判决。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：________ ……此处隐藏28875个字……式:
1.5工期:工程于___年___月___日开工，___年___月___日竣工。
1.6合同价格(人民币大写):
第二条甲方的工作
2.1开工前天，甲方应确认乙方提供施工图纸或作业指导书，并向乙方提供现场炕底。清空全部或部分房屋，排除影响施工的障碍物。对滞留在只能部分腾空的房屋内的家具和陈设采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气、通讯等设备，并说明使用注意事项。处理施工中涉及的各种申请和批准。
2.2被任命为甲方在施工现场的代表，负责合同的履行。监督检查工程质量和进度，办理验收、变更、登记等事项。
2.3负责保护周边建筑及装饰、设备及管线、古树名木、绿地等。免受损坏，并承担相应费用。
2.4如确需拆除、改变原有建筑结构或设备管线，应向有关部门办理相应的审批手续。
2.5协调相关部门做好现场安全、消防、垃圾处理等工作。
第三条乙方的工作
3.1参与甲方组织的施工图纸或做法中规定的现场炕底，编制施工方案和进度计划，并提交甲方审批。
3.2被任命为乙方在施工现场的代表，负责合同的履行。按要求组织施工，保质保量按时完成施工任务，解决乙方负责的一切事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、消防安全规定和环保规定。施工应严格按照图纸或作业指导书进行，并保留所有质量检查记录。参与竣工验收，准备工程结算。
3.4遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护施工现场周围的建筑物、设备管线和古树名木不受损坏。做好施工现场安全和垃圾处理，处理施工及周边单位(居民)造成的扰民问题
之间的关系。
3.5未经甲方同意或有关部门批准，施工过程中不得随意拆除和改变原有建筑结构和各种设备、管道。
3.6在工程竣工移交给甲方之前，负责保护现场的所有设施和成品。
第四条关于工期
4.1甲方要求提前完成合同约定的工期时，应取得乙方同意，并向乙方支付因赶工而采取措施的费用。
4.2由于甲方未能按约定完成工作，工期将顺延。
4.3由于乙方责任，中途无法按期开工或无故停工，影响工期，不顺延工期。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气、不可抗力，工期相应顺延。
4.5甲方如需变更设计或增加或减少预算项目，应提前通知乙方。乙方应出具变更单，变更单应在开工前经甲方确认，并增加或减少相应的工程款。
第五条工程质量验收协议
5.1本工程以施工图纸、作业指导书、设计变更以及《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)和《河南省卡片建筑装饰工程质量检验评定标准》(YJG33-97)等国家和省的规范和标准作为质量评定和验收标准。
5.2本工程质量应符合国家和省的质量评定标准。甲方要求部分或全部项目达到优良标准时，应向乙方支付增加的费用。
5.3甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的验收手续。如果甲方未能按时参加隐蔽工程和中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。如甲方要求复检，乙方应按要求进行复检。复验合格，甲方承担复验费用，导致停工，工期顺延。并承担因乙方原因造成的`材料和人工费用损失以及因工程延误造成的损失。
5.4如因乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应在收到验收通知后天内组织验收，并办理验收交接手续。如甲方未能在规定时间内组织验收，应及时通知乙方并另行确定验收日期。但甲方应确认完工日期，并承担乙方的保管费用及相关费用。
第六条工程价款及结算协议
6.1双方同意合同价格为固定价格，根据工程报价执行。
6.2本合同生效后，甲方应按以下约定分期支付工程款，余款在竣工结算时一次性结清。
(1)施工现场开工前支付元。
(2)支付人民币半个项目。
(3)项目结束支付元。
6.3工程竣工验收后，乙方应提出工程结算并向甲方发送相关资料..甲方应在收到上述资料后天内完成审查，期满未提出异议的，视为同意。
第七条材料供应协议
7.1乙方在本项目中采购的所有材料，甲方应根据乙方提供的预算材料和样品标准进行验收，如不符合质量要求或规格不同，不得使用。如已使用，给工程造成的损失由乙方负责。
7.2乙方使用甲方认可的材料后，如甲方提出更换或提高标准，甲方应承担乙方增加的工程费用和材料费用..
第八条安全生产和消防规定
8.1在施工期间，乙方应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全操作规程》(安全:乙方应对施工中的安全问题进行自检，承担自己的责任，并对自己的人员进行纪律处分，服从甲方的统一管理..中华人民共和国消防条例(防火:如因乙方施工不慎引起火灾，乙方应负全部责任，并对甲方的损失承担赔偿责任。)等相关法律法规。
第九条违约责任
9.1因甲方原因造成的停工或窝工，甲方应赔偿乙方损失。
9.2甲方同意在未办理任何手续的情况下，擅自拆除、改变原有建筑结构或设备管线，由此造成的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担。
9.3未经甲方同意，乙方擅自拆除、修改原有建筑结构或设备管线，由此造成的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担。
9.4如甲方未办理验收手续，甲方应提前使用或擅自使用，造成的损失由甲方负责。
9.5如因一方原因导致合同无法继续履行，应通知另一方并办理合同终止协议，责任方应赔偿另一方由此造成的经济损失。
第十条争议或争议解决
10.1在本合同履行过程中，双方如有争议，可在不影响工程进度的情况下，通过协商解决或请有关部门调解。
10.2如果双方不愿意通过协商和调解解决争议，或者协商和调解不成，双方同意由仲裁委员会仲裁因执行本合同而产生的争议(如果双方不在本合同约定的仲裁机构，事后未达成书面仲裁协议，可向人民法院提起诉讼)。
第十一条其他协议
第十二条补充规定
12.1本工程的保修期及保修范围:除人为损坏或不可抗拒的自然因素外，经双方同意由乙方承建的工程。质量保证基金在保修期满后付清。
12.2本合同一式两份，双方各执一份。甲乙双方各执一份。
12.3本合同应在履行完毕后自动终止。
12.4附件
(1)施工图纸或实践说明
(2)工程项目清单
(3)项目预算
(4)对外关系(城管、消防、规划等。)由甲方协调
(5)装饰施工项目付款附件
甲方: 乙方:
代理: 代理:
___年___月___日 ___年___月___日
