当前位置:首页 > 合同模板 > 工程合同

工程合同工程合同

时间:2023-02-22 12:05:11 收藏本文
工程合同工程合同

工程合同工程合同

随着人们对法律的了解日益加深,合同对我们的约束力越来越不可忽视,它可以保护民事法律关系。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编精心整理的工程合同工程合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

工程合同工程合同1

建设工程委托监理合同

1.《建设工程委托监理合同》的内容

1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)以及其他所有在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。2)狭义的`建设监理合同仅指委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)。

2.建设工程委托监理合同是合同文件的正文和核心,起总协议的作用。

3.监理合同文件的解释顺序为:第一是双方签署的合同补充与修正文件,具有最优效力等级;第二是委托监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最后是中标人的监理投标书。

4.工程监理的附加工作是指:(1)委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;(2)由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。

5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理义务,其善后工作及恢复监理业务的工作。

6.监理人义务

1)向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理义务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

2)监理人在履行本合同的义务期间,应为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。

3)监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产,在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

4)在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。

工程合同工程合同2

工程合同争议的解决

1.仲裁的概念

合同争议的仲裁是指发生合同争议时,合同双方当事人根据书面仲裁协议,向仲裁机构提出仲裁申请,由仲裁机构依法对争议进行裁决并作出裁决,从而解决合同纠纷的法律制度。

2.仲裁的特征

(1)作为仲裁者的第三方是具有特定身份的仲裁机构,这是仲裁与其他解决方式的重要区别之一。

(2)仲裁是按照一定的法定程序、规则进行的仲裁虽然不同于司法诉讼,但也不像协商、调解那样无规定的程序可循。

(3)申请仲裁的双方当事人均受仲裁协议的约束。

(4)仲裁裁决具有法律强制执行力。

(5)仲裁员和调解人的地位不同。

3.合同争议仲裁的基本原则

(1)以事实为根据,以法律为准绳原则。

(2)先行调解原则。

(3)保障当事人平等地行使权利原则。

(4)自治原则。

(5)一次裁决原则。

(6)独立仲裁原则。

4.仲裁协议

合同的仲裁协议(含合同中的仲裁条款),是指合同双方当事人把其合同争议交付某仲裁机构进行仲裁的共同意思表示的`形式。这种协议可以是合同双方当事人在签订合同时规定的仲裁条款,也可以是事后(含发生争议后)专门就通过仲裁机构解决合同纠纷达成的书面仲裁协议。

5.合同诉讼的基本原则

(1) 人民法院依法独立审判的原则。

(2)以事实为根据,以法律为准绳的原则。

(3)当事人诉讼权利平等的原则。

(4)根据自愿和合法进行调解的原则。

(5)实行合议、回避、公开审判和两审终审原则。

(6)审判监督原则。

(7)使用本民族语言文字诉讼的原则。

(8)审判实行辩论制度。

工程合同工程合同3

发包人(全称):_________________________________________

承包人(全称):_________________________________________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称:__________________________________________________________________________

工程地点:__________________________________________________________________________

工程内容:__________________________________________________________________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号:________________________

资金来源:________________________________

第二条 工程承包范围

承包范围:___________________________________________________________________________

第三条 合同工期

开工日期:___________________________________________________________________________

竣工日期:___________________________________________________________________________

合同工期总日历天数_____________天

第四条 质量标准

工程质量标准:_______________________________________________________________________

第五条 合同价款

金额(大写):_______________________________元(人民币)¥:_____________________元。

……此处隐藏8353个字……>5、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品,必须戴安全帽和系好安全带(尤其高空作业的人),如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50---100元罚款。

6、打架、闹事,对他人造成伤害的每次处罚200—1000元,并赔偿被害人的医疗、护理、误工等费用。

7、对工地管理人员进行辱骂、殴打的处于500—1000元的罚款,并予以无条件清理出场,对不服从工地指挥、安排、调遣的每次罚100—500元,直到予以辞退。

8、因偷盗、打架损坏公司形象或声誉的每次处罚500—1000元。

9、在工作面因操作不慎坠物(无论坠落何种物体)的,根据情节处以50—100元罚款,由此造成的一切后果责任自负。

10、施工现场严禁带家属、小孩或非施工作业人员留宿,一旦发现每人每次作100元处罚,由此造成的一切后果责任自负。

11、严禁私接乱拉电源电线,宿舍内严禁私自烧菜,严禁使用电炉,热得快,煤气灶,一旦发现除没收器具外每次处200.00元罚款,由此造成的一切后果责任自负。

十一、公司责权

1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工,操作规范等技术交底。

2、提供乙方的食、宿、其费用自理。

3、积极为乙方创造施工条件,做好协调工作。

4、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查,对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改,甲方有权派人进行整改,其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。

5、班组对其承包的工程无法按公司要求的施工进度完成时,公司有权单方对班组的工作量进行调整。

6、公司应及时对班组所完成非承包范围内的工作内容办理签证手续。

7、协调班组对安全事故、突发事件的处理,费用由班组承担。

8、班组人员素质差、技术力量薄弱,公司有权责令其无条件退出。

十二、班组的责权

1、根据承包工程量组织相应的施工人员,进场人员必须合理搭配,其思想素质好,技术能力强,无健康疾病和传染病的18---45岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好,责任心强的同志作班组长,形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场,积极参加甲方或总包方组织的相关会议,凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50----100元/次罚款。

2、熟悉施工图纸,严格按照《建筑安装工程施工与验收规范》及设计要求,进行组织施工,确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工,应负担由此造成的工料、工期损失。

3、班组应及时上报各种材料的用量,对成品及时通知项目质量员验收。

4、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督,服从指挥。

5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改,直至达到标准为止。

6、爱护甲方提供的各种设施和设备,不得随意损坏,如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。

7、乙方必须配合甲方每层钢筋验收,没有验收或验收不合格的不得结算。

8、乙方必须做到工完场清,否则予以50—500元罚款。

9、乙方必须按时足额支付工人工资,因乙方原因未按时足额支付工人工资而造成的经济损失和法律责任由乙方自行承担,由此给甲方造成的经济损失和法律责任也由乙方承担。为确保农民工工资按时发放,乙方必须按月造表发放,工人实名领用签字后将发放名册(含身份证号)复印给甲方财务科存档,否则不予发放,若出现一次甲方有权直接从履约保证金中扣除20xx元/次的违约金。

十三、文明标化、卫生要求:

1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生,随时保持文明清洁。

2、认真按照文明标化要求,对自己承包范围内的材料分类堆放整齐。

3、每道工序完工,必须做好工完场清工作,能用的材料必须利用。

4、凡以上达不到要求者,根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款,每次每项最低不少于20元。

十四、说明

1、班组必须在合同期内保证人员实力和技术实力,中途不得减员或退出,如公司工程衔接不上,保证不了班组人员的正常上班,班组可向公司人力资源部写出书面申请,经公司研究决定,下书面离退通知书后,到结算部办理结算手续。公司没有下离退通知书,班组擅自将人员实力减少或脱离所在工地,未按合同约定完成合同范围内的工程内容,单方违约,公司有权按乙方已完工程量的50%进行结算,乙方不得以任何理由提出异议。

2、班组必须确保24小时上班,无正当理由停工4小时按罢工处理,视情节处于1000—5000元罚款,并勒令退场。

3、公司统一安排食宿,不得任何班组和个人私开小灶.

4、乙方必须根据承包工程量大小,选定技术强硬、思想素质良好的施工工人,进入工地人员必须带好身份证,不带身份证甲方有权拒收。

5、甲方实行门卫值班制度,管理人员巡视检查,进入工地上班必须戴好胸卡,安全帽,如违反者,不允许上班,门卫有权拒绝门外(包括现场管理人员)。

6、本合同一式四份,项目、预算、办公室、班组各执一份。

7、合同内容需增加时,公司与班组协商增补相关内容。

甲方:_________

乙方:_________

日期:_________

工程合同工程合同11

甲方:

乙方;

县花木园艺场甲方为美化、绿化校园环境,经甲方公开招标,经多家投标,由乙方中标。根据《民法典》,为明确双方的权力、义务和责任,特签订本合同。

一、工程名称:____县铺子湾镇运动场花池。

二、工程内容及范围:在运动场四周及主席台两侧的花池,半年后植物成活率达到100%,按实际收方标准数量结算。

三、工程造价:25元2215;140X3500元。

四、付款方式:于________年____月底前一次性付清。

五、双方的权力与义务:

1、甲方有权指定专人监督工程质量,及时提出乙方不足的问题,乙方应立即改正,并负责对工程质量检查验收。

2、甲方负责提供种植面,乙方有义务对甲方不合适的.地方提出建议,使工程顺利进行。甲方应提供水源、培土源。

3、乙方必须按设计的植物品种,双方约定的事项、合同施工,确保工程质量、植物成活率必须达到100%。

六、工程安全:乙方必须做到文明施工,乙方人员必须遵守甲方的一切校规校纪,在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。

七、本合同一式四份,双方各执两份。本合同经双方签章后生效,具有国家同等法律效力。

甲方:

乙方:____

法人代表:

法人代表:

经办人:

经办人

《工程合同工程合同.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式